安装工程合同【最新10篇】-爱游戏全站app官网入口
来源网站:爱游戏全站app官网入口-爱游戏官网登录入口
2023-01-27 10:48:14
随着人们法律意识的加强,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是牛牛范文为大伙儿带来的10篇安装工程合同,希望能够满足亲的需求。
篇一:管道安装合同 篇一
甲方:
乙方:
甲方因原自来水管道大量漏水,需对原供水管线排查及维修,并对部分区域重新安装。甲方委托乙方给该项目的实施,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。
一、乙方对甲方原供水管线排查及维修,并对部分区域需重新安装,含土建。时间十天。
二、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程实际情况,由乙方指派人员参与甲乙方对安装材料的采购,安装材料须符合国家标准。
三、经双方协商本工程造价约4.5万元。。施工结束经验收按实结算。
四、施工结束验收合格,正常使用二个月无异常后一次性结清工程款。
五、甲方负责提供工程的施工场地;负责施工期间与供水单位及相邻单位、住户的协调工作。负责对施工质量、进度监督。
六、乙方负责本协议约定的要求,抓紧时间完成给水管道维修、安装;工程质量符合国家规定,承担工程质量的全部责任;应做好施工现场的安全生产管理工作,因乙方原因发生安全事故或管理不当造成的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,由乙方承担全部费用及责任。
七、因乙方原因致水管泄漏返工,其材料及实际损失一概由乙方负责。
八、未尽事宜协商解决。本协议签定之日起生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(代表):
日期:
乙方(代表):
日期:
篇二:安装工程合同 篇二
合同编号:_________
甲 方:_________
联系人:_________
乙 方:_________
联系人:_________
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址:_________
3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________
法定代表或其委托人:_________ 法定代表或其委托人:_________
签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________
篇三:安装合同 篇三
1、甲方(业主):乙方(施工方):依照相关法律法规,经双方协商一致同意,签订本合同并严格履行。 工程名称:家庭低温热水地板辐射采暖系统(以下简称“地暖系统”)工程地点、 工程工期、 工程造价与结算方式。
2、工程造价:乙方以每平方米 元为甲方进行实际面积。
3、付款方式:甲方在签定本合同的同时向乙方预付工程款________元。在材料进场甲方对材料验收合格后,再支付总工程款50%__ 元,在工程合同全部履行完毕后经甲方验收后三日内付清工程余款。
4、由于乙方责任未按合同日期完工,每逾期一天,应偿付甲方按工程造价千分之一的逾期违约金。
5甲方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,每逾期一天按工程造价千分之一的逾期违约金。因甲方使用不当或因不可抗拒因素(如火灾、地震、战争等)造成地暖系统问题及损失,乙方不承担责任。
本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,本合同自签字之日起生效 。
甲方: 乙方:
签字: 签字:
电话: 电话:
年 月 日
篇四:管道安装合同 篇四
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据<<中华人民共和国合同法>>,经签约双方充分协商,在自愿、公平、诚实信用的基础上,甲乙双方签订此合同。
一、工程概况
a、工程地点:飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。
b、承包范围:氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道;附图纸。
c、承包方式:包工包料。
d、工期:合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。
二、合同修改:除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同的条款不得有单方任意变化或修改。
三、工程质量标准:验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方所提供图纸为技术标准。
四、合同价款:
a、本合同价款(大写): 捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整 (小写:)881810.00
b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。
五、工程款爱游戏官网登录入口的支付方式:合同签订后,甲方支付合同总款的30%预付款。工程完工,经双方验收合格,同时乙方提供合同全额的发票后,甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金,甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。
六、双方责任
甲方责任:
a、负责监督工程进度,参与工程竣工验收工作;
b、负责委派项目负责人做好安装协调工作;
乙方责任:
a、负责工程承包范围内工作的全过程管理,做到安全生产、文明施工、优质服务;
b、主要施工人员必须持证上岗,负责施工现场的安全,一切安全责任事故均由四方负责;
c、工程所需工具等由乙方自行解决;
d、认真履行本合同,根据合同要求按期、保质、保量完成工程;
e、负责委派项目负责人做好协调工作。
七、验收:工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知7日内组织有关部门进行验收,并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格,乙方应及时处理,直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担,甲方保留索赔的权利。
八、质保期:质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算;质保期为半年,本工程在质保期内出现质量问题,乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理,每延迟一天支付违约金1000元,期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。
九、违约责任:
1、合同生效后,除不可抗力外,如乙方不按期完工,按合同总金额0.1%每天支付违约金直至完工为止。
2、如乙方工程质量不符合标准,按《中华人民共和国合同法》处罚,性能根据本合同中的技术要求,如有差异做相应扣罚,同时甲方保留索赔的权利;
3、若乙方未按合同的约定提供服务,甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的服务,所发生的费用由甲方承担。造成损失的,由甲方承担赔偿责任。
十、合同纠纷及解决方式:
1、凡与本合同有关而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如经协商后仍不能达成协议,任何一方可以向法院提出诉讼;
2、在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行;
3、本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决;
4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
十一、不可抗力:任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方,并提供有关机构的证明材料,同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。
十二、附件:附件1为图纸
十三、其它:
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:
委托代表人:
电话:
传真:
乙方:
委托代表人:
电话:
传真:
篇五:安装工程合同 篇五
发包人(甲方):
地址:
承包人(乙方):
地址:
经甲乙双方共同协商,甲方将______________项目的通风空调安装工程交由乙方进行施工,现就本工程的相关事宜达成如下一致意见,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程地点:
2、承包方式:
3、承包范围:
4、工程期限:
(1)计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工期限:_______年_______月_______日,总工期:_______天。
(2)甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。
二、双方职责
1、甲方职责
(1)甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助,协调邻里关系,提供条件适格的场地。
(2)甲方有责任在本次工程完成后,按付款方式中的规定,与乙方完成相关费用的结算。
(3)甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。
(4)甲方应在收到乙方的验收通知时,三日内组织人员进行验收。
2、乙方的责任、权利与义务
(1)乙方为本次工程的施工主体,有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。
(2)乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告,乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。
(3)乙方应保证安全文明施工,禁止酒后作业。
(4)工程完工当天,乙方应向甲方发出验收通知。
(5)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。
三、付款方式
1、在合同签订时,甲方向乙方支付工程总费用的________%作为工程预付款。
2、工程结束,完成验收时支付工程款的________%,剩余________%作为质保金,在保修期满时无息支付给乙方。
四、质量要求
本工程的质量应满足国家以及行业的标准,若工程所在地有更严格的标准,则本合同适用更严的标准。若该工程,质量达不到要求,乙方应承担返工所有的费用,及承担迟延履行给甲方造成的损失。
五、验收标准
本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。
六、工程量变更说明
1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量,应与乙方协商;
2、如乙方同意变更,双方应签订本合同的附件,调整服务价格和完工时间;
3、若乙方不同意变更,则允许乙方提前通知甲方解除合同。
七、违约责任
在本合同的履行过程中,任何一方违反本合同的条款给守约方造成巨大损失的,均应全部赔偿;若造成的损失不大,不影响合同的履行,则双方应继续履行合同,责任方要给守约方补偿工程款的_______%,共计_______元作为违约金。
八、纠纷解决方式
本合同在履行过程中如发生争议,由双方协商解决。协商不成,双方均可向工程所在地人民法院起诉。
九、附则
1、本合同在双方签章后,甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕,本合同自行终止。
2、经甲乙双方同意,本合同可提前终止。
3、本合同一式_______份,双方各持_______份。具有同等法律效力。
4、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
代表人:
爱游戏官网登录入口的联系方式:
工程所在地:
签订时间:_______年_______月_______日
乙方:
负责人:
爱游戏官网登录入口的联系方式:
工程所在地:
签订时间:_______年_______月_______日
篇六:弱电安装施工合同 篇六
合同编号:_________
甲 方:_________
联系人:_________
乙 方:_________
联系人:_________
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址:_________
3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五≮www.niubb.net≯的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
3、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________
法定代表或其委托人:_________ 法定代表或其委托人:_________
签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________
篇七:管道安装合同 篇七
甲方(发包人):
乙方(承包人):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则,甲乙双方协商一致,订立本供水管网安装工程施工合同一式两份,甲、乙双各方各一份。
一、工程名称
二、工程承包内容
安装工程中衬塑钢管及管件安装、阀门安装、清洗试压等内容(管材管件由甲方提供)
三、合同工期
开工日期:20xx年月xx日
竣工日期:20xx年月xx日
合同工期总日历天数天(遇特殊情况工期顺延)、
四、质量标准
工程质量标准为试水无外漏为合格。
五、工程价款
经甲乙双方协商按(¥55000元/户)大写:伍万伍仟圆整,包干结算。
六、付款方式
机具设备和工人进场当日,甲方付工人生活费人民币,地下管道和立管安装完成付工程费¥贰万伍仟元,工程全部完工试压合格后五日内付清全部工程款。
七、甲方工作
1、甲方派出现场负责人1名指导安装
2、甲方负责供应安装工程所需要的管材、管件、阀门、标准件、螺栓等材料及材料转运。
3、甲方协助乙方落实工程进行中用水、用电的搭接地点、但费用由甲方负责。
八、乙方工作
1、乙方应按照有关的供水管网安全规范、技术标准和设计图纸保质、按时的完成工程。
2、因工程质量造成的窝工,返工,材料损失、返工或重作的一切费用由乙方自行负责。
3、乙方施工过程中安全问题由乙方自行负责。
九、违约责任
1、乙方在合同时间内如未完成本安装工程,乙方按每延误工期一天须向甲方支付5%的违约金。
2、甲方为做好施工中与开发商或住户协调工作,导致工期延误,由甲方负责。
十、其他事项
工程进行中的未尽事宜双方协商解决。
甲方:
法定代表人:
乙方:
工程负责人:
20xx 年 xx 月 xx 日
篇八:工程安装合同 篇八
发包方(简称甲方):_________
承包方(简称乙方):_________
根据《中华人民共和国合同法》、布线设计施工下列标准:
-iso11801 国际建筑通用布线标准
-ieee 100 base-t 100兆以太网
-ccitt isdn 综合业务数据网络标准
-ieee 802.3 10base-t 光纤分布数据接口(fddi)标准
-ieee 802.5 token ring 网络标准
同时满足下列安装与设计规范
h 中国民用建筑电气设计规范(jgj/t16-92)
h 智能建筑设计标准(ebd-03-95)
h 工业企业通信设计规范(cecs 09:89)
h 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(cecs 72:97)
h 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(cecs 72:97)
以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1、甲方弱电工程系合法使用。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。
2、弱电施工地点:________区(县)________路________号。
3、弱电工程实施内容:详见附件一《弱电工程实施内容表》。
4、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、总价款:¥______元,大写(人民币):__________________
其中:
材料费:____________________,人工费:____________________
管理费:____________________,设计费:____________________
垃圾清运费:____________________,税金(3.41%):____________________
其他费用:____________________
经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
6、工期:自________年________月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期 ________天。
二、关于材料供应的约定:
1、甲方提供的弱电布线材料:详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料:详见附件三《主弱电布线材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的弱电布线材料、设备,均应用于本合同规定的弱电工程,非经甲方
同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定
1、本工程执行 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(cecs 72:97)和智能建筑设计标准(ebd-03-95)的其它同类标准、质量评定验收标准。
2、本工程由____ ____方设计,施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件四)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
八、纠纷处理方式
1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和工程承包企业开具的统一发票,可向 市智能建筑协会调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向??市仲裁委员会申请仲裁??人民法院提起诉讼
(将不选定的解决方式划出)
九、合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_____%支付违约金,并办理终止合同手续。
施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
十、其它约定
1、___________________________________________________________________________________________
2、___________________________________________________________________________________________
3、___________________________________________________________________________________________
4、___________________________________________________________________________________________
5、___________________________________________________________________________________________
十一、本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
附件(略)
甲方(签章):_____ 乙方(签章):____
委托代理人:_______ 法定代表人:______
委托代理人:_______
住址:_____________ 地址:____________
电话:_____________ 电话:____________
邮编:_____________ 邮编:____________
签订日期:_年_月_日
签订地点:_________
篇九:安装合同的 篇九
工程名称:
甲方:
乙方:
经双方友好协商,甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工,现就有关事宜达成协议如下:
一、施工范围和施工材料:
乙方施工范围为:
1、铺设隔热层
2、铺设钢丝网(加热管下部),规格:2×200×200㎜;
3、pex—a盘管(牌);
4、安装全铜分水器(吕丰牌);
5、安装热力箱至分水器之间的ppr供回水管道(乙方提供阀门两个、过滤器一个,其它连接用材料由甲方提供);
二、施工方案及验收标准:
施工前乙方首先提报施工方案和施工设计,经甲方批准后严格按施工设计和方案施工和验收。
加热管间距确定为:①卫生间:200㎜;
②厨房:300㎜;
③卧室:楼头和顶层200㎜;其他250㎜
④客厅、餐厅:250㎜。
三、施工现场管理
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工。
2、乙方施工人员要进行全员安全教育,制定周密安全措施方可施工。
3、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。
4、为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。
5、施工用水用电由甲方提供,如需要可装表计量。
四、工程造价和结算方式
1、合同造价
该工程地暖实际铺设面积约为:平方米,结算价格为元/平方米,工程总价约为元()。
地暖施工完毕后,甲方应对乙方提报的工程质量和工程造价在三日内核定,并在十日内进行最终结算。
工程量核定方法约定:按实际铺设面积核定,具体办法为:未铺设的房间不计算面积,铺设地暖的房间按施工图纸标注尺寸扣出设计墙厚为基准计算面积,卫生间和厨房如果铺设地暖按全部面积计算。
2、结算方式
以实际施工的楼号分批计算。主要材料到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后,拨总价的30%,后续工程按工程形象进度拨款,施工完毕拨付到总价的80%,工程竣工付至总价的90%,保修期为二年,第一个采暖期结束后10天内付到95%,第二个采暖期结束后10日内付清余款,终生负责维修。
五、施工工期:按照甲方要求工期施工,以不耽误后续工程为原则。
六、质量保证:地暖使用寿命保用50年,乙方对安装工程免费保修二个采暖期,终生负责维修。
七、合同签定后双方要严格执行合同条款,不得违约,如果有一方违约,违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。
八、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方:(公章)乙方:(公章)
签字:签字:
年月日年月日
篇十:管道安装合同 篇十
(甲方):_________
(乙方):_________
为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和使用中权力和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道天然气工程建设管理实施办法》和《泗价工[20]8号》文件等法律、法规和规章,双方经行协商一致,签订本合同,以便共同遵守。
第一条供气种类、供气地址
(一)供气种类:天然气
(二)供气地址:___城a区1-12#楼
第二条民用管道天然气建设工程、材料费及爱游戏官网登录入口的支付方式:
(一)民用管道天然气建设工程、材料费(以下简称建设费)总额:该小区面积为48323.47平方米(以房管处核定的住宅商品房销售面积为准),每平方米22元,共计人民币1063116.34元。
(二)民用管道天然气建设工程、材料费及爱游戏官网登录入口的支付方式:该合同签订七日内,乙方预付定金零元,甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币159467元,甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币318934元,完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币478402元,余款106313.34元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。
第三条工程设计、安装项目
(一)工程设计:乙方提供该项目所需的工程技术资料后,甲方进行燃气工程设计,并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间,乙方应为甲方提供施工方便。
(二)安装项目:该小区入户管线及庭院管网配套工程,并为乙方用户安装燃气计量表一只,表前阀、表后阀各一只,管道接至灶具使用地点(不包括用户使用的燃气灶具)。甲方在施工过程中产生的垃圾由甲方负责清理,并不得损坏乙方所建房屋的主体结构,如有损坏则由甲方负责修复。
第四条双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、负责该项目的全部工程的设计、安装。
2、甲方根据乙方房屋主体工程进度情况和书面通知要求,合理安排燃气施工工期。
3、甲方负责管网供气设施的维修与保养并承担由此产生的费用。
4、甲方在与入住户签订安全供气协议后调试供气。
5、负责提供一整套符合档案馆备案要求的竣工图纸和其它竣工文件。
(二)乙方的权利和义务
1、无偿为甲方提供该项目所需的工程技术资料(电子版)以备甲方设计、施工。
2、负责该项目于其他施工单位的协调工作,并无偿提供符合进场施工条件。
3、在该项目施工期间,为甲方提供施工所用的水、电以及堆放材料场所,由此产生的费用由甲方承担。
4、按合同约定期限和比例向甲方支付建设费。
5、乙方根据工程形象进度书面通知甲方开始进场施工,甲方根据乙方的楼栋的施工进度合理安排施工。乙方没有书面通知甲方进场施工而错过进场施工时间,由此造成施工难度由乙方负责解决。
第五条违约责任及赔付
1、由于乙方不能按期提供该项目施工所需资料或不按合同约定支付款项,导致天然气建设工期延误或造成本合同无法按期执行,甲方不承担责任,由此造成的损失由乙方赔偿。
2、因甲方原因导致本合同无法按期执行的由甲方承担相应责任。
3、由于不可抗拒的因素导致本合同无法执行的,双方均不承担责任。
4、双方就本合同有关内容如发生争议,通过友好协商解决。如协商不了可以通过其他法律途径解决。
第六条合同执行期限
1、本合同签定10日内乙方提供工程所需的技术资料给甲方。
2、甲方自收到乙方进场施工通知后按乙方工程进度合理安排施工。
第七条其它约定
未尽事宜,按有关燃气管理规定执行。
第八条本合同一式四份,双方各执两份,签字(盖章)后生效。
甲方:____________
乙方:____________
《安装工程合同【最新10篇】》出自:爱游戏全站app官网入口-爱游戏官网登录入口链接地址:http://m.gjknj.com/special/44354.html 转载请保留,谢谢!
- 上一篇:借条的格式【通用3篇】
相关文章
推荐文章
- 最火渣男网名精选8篇
- 六一国际儿童节的主题名称通用3篇
- 搞笑的qq名字(优秀2篇)
- 非主流可爱网名(优秀7篇)
- 温柔干净的网名500个(3篇)
- 好听的家庭微信群名【优秀3篇】
- 2022年医师节系列活动方案(优秀2篇)
- 放假的通知怎么写(通用7篇)
- 安全教育活动方案【优秀8篇】
- 健康教育心得体会【优秀3篇】
- 请柬的标准范文大全(优秀3篇)
- 职工困难补助申请书最新7篇
- 表彰大会策划书(热门(最新7篇)
- 九寨沟旅游心得体会(8篇)
- 保护母亲河的倡议书优秀5篇
- 教师推荐信(最新8篇)
- 烟花爆竹禁放方案【优秀7篇】
- 返乡农民工证明(优秀3篇)
- 幼儿园三八妇女节活动方案【优秀3篇】
- 职工合理化建议通用2篇
- 幼儿教学活动方案【最新3篇】
- 单位工会组织活动方案最新6篇
- 会议室场地租用合同(3篇)
- 安全协议书通用9篇
- 房屋租赁协议书范本最新版(3篇)
- 公司汽车抵押合同【最新9篇】
- 出租房合同格式样板最新8篇
- 设备供货合同【最新5篇】
- 补充合同协议书【最新8篇】
- 公司股权转让协议书【精选2篇】
- 大班下学期幼儿评语(最新8篇)
- 迟到检讨书(优秀10篇)
- 在校大学生消费情况调查报告(优秀7篇)
- 中国十大高中名校排名(3篇)
- 暑期招生策划书精选7篇
- 大学学习生活总结【优秀9篇】
- 文献检索心得体会【最新3篇】
- 给校长的一封建议书通用9篇
- 论群众路线心得体会优秀3篇
- 年会活动流程方案【精选9篇】
- 班组长培训心得体会【优秀9篇】
- 地球一小时倡议书(最新7篇)
- 地下室转让协议书【优秀7篇】
- 材料采购合同范本(通用3篇)
- 毕业感谢词【优秀8篇】
- 钢结构工程承包合同最新5篇
- 代销合同(最新6篇)
- 车辆过户协议书范文【最新8篇】
- 补充协议书最新8篇
- 居间合同协议【最新8篇】
- 最新合同范本通用4篇
- 无固定期限的劳动合同精选3篇
- 个人的委托书10篇
- 大学毕业生三方协议范本【最新6篇】
- 安装工程合同【最新10篇】
- 借条的格式【通用3篇】
- 自愿离婚协议书怎么写(最新9篇)
- 售房合同【实用6篇】
- 离婚协议书2022标准版最新7篇
- 办公场地租赁合同【通用9篇】
推荐专题
- 端午节活动个人总结大全
- 试用期员工转正工作总结
- 乡镇基层干部个人工作总结大全
- 2021年信访工作总结大全
- 2021年安全生产主题演讲稿大全
- 护林员个人工作总结大全
- 森林防火工作总结大全
- 政法队伍教育整顿工作总结大全
- 政法队伍教育整顿顽瘴痼疾整治工作总结汇报大全
- 乡镇党委党代会换届工作报告大全
- 优秀党务工作者先进事迹材料大全
- 政法队伍教育整顿查纠整改环节工作总结汇报大全
- 2021年基层党支部工作计划大全
- 2021年下半年党风廉政工作计划大全
- 《红海行动》电影观后感心得体会大全
- 公司员工转正述职报告大全
- 单位职工退休申请书大全
- 2021年防溺水安全建议书大全
- 2021年国庆节促销活动方案大全
- 2021年中秋节活动方案大全
- 国家励志奖学金申请书大全
- 2021年中秋节促销活动方案大全
- 政法队伍教育整顿“顽瘴痼疾"自查自纠情况报告大全
- 政法队伍教育整顿专题民主生活会主持词大全
- 政法队伍教育整顿组织生活会党支部对照检查材料大全
- 政法队伍教育整顿专题民主生活会自我剖析材料大全
- 政法队伍教育整顿专题组织生活会对照检查材料大全
- 关于红色文化宣传主题演讲稿大全
- 优秀党务工作者个人事迹材料大全
- 话廉洁守初心专题研讨个人发言稿大全
- 我为群众服务工作心得体会大全
- 政法队伍教育整顿活动个人自我剖析材料大全
- 政法队伍教育整顿民主生活会个人自查报告大全
- 政法队伍教育整顿专题民主生活会对照检查材料大全
- 政法队伍专题教育整顿个人对照检查材料大全
- 政法干警教育整顿自查自纠对照检查材料大全
- 政法队伍教育整顿民主生活会上的讲话大全
- 政法队伍教育整顿组织生活会对照检查材料大全
- 政协干部培训班个人心得体会大全
- 2021年劳模表彰大会个人心得体会大全
- 2021年防灾减灾日活动总结大全
- 幼儿园防溺水教育活动总结大全
- 幼儿园防溺水安全教育教学方案大全
- 防溺水安全倡议书大全
- 退休教师退休会议上的讲话大全
- 2021年最新干部任职表态发言大全
- 开学典礼上的教师代表发言大全
- 政法队伍教育整顿个人自查报告大全
- 政法队伍教育整顿个人自我剖析大全
- 政法队伍教育整顿个人对照检查大全
- 巡视整改专题民主生活会个人对照检查发言大全
- 最新入党志愿书模板大全
- 医院党风廉政建设工作计划大全
- 入党介绍人的发言稿大全
- 在学校家长会上的发言大全
- 医院医生个人年终总结大全
- 口腔诊所年度工作总结大全
- 教师职业规划报告大全
- 牙科医生工作总结大全
- 政法队伍教育整顿民主生活会自我剖析材料大全